Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на сантехнические работы образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере ________________ грн _______________________________________________________грн).
Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком Подрядчику единовременно с подписанием Акта приема выполненных работ.5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п. 2.3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приема выполненных работ.5.2.
Содержание:
Договор подряда на сантехнические работы
Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика. 2.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных в работе Подрядчика недостатков в кратчайшие сроки.
В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 8. Разрешение споров 8.1.
Образец, типовая форма. Типовой договор об оказании услуг по организации банкета. — Строительство, реконструкция. : Образцы типовых договоров. Договор дарения. Типовой договор на оказание услуг. Образец, типовая форма – З Открытый запрос предложений на право заключения договора на Договор на оказание услуг сантехника.
Договор подряда с сантехником образец
На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.
Подрядчик обязуется закончить работы не позднее, чем через ______ банковский день с момента оплаты стоимости материалов согласно Приложения 1.
Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней.
Договор подряда на выполнение сантехнических работ
В срок, указанный в п. 6.1.1 настоящего Договора, предоставить Подрядчику задание Заказчика (Приложение N _____ к настоящему Договору).
В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. 9.2.
При оказании отдельных видов услуг стороны договора помимо ГК обязаны также руководствоваться нормами специального законодательства. Например, оказание услуг связи регулируется Законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи, которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи, так и иные обязательные для включения в договор условия оказания этого вида услуг.
Подрядчик вправе не приступать к выполнению Работ до получения авансового платежа (первого платежа в соответствии со сметой).
Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.
Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств. 6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ за каждый календарный день нарушения сроков, но не более 10 % от сметной стоимости Договора. 6.4. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый календарный день просрочки платежа, но не более 10 % от сметной стоимости Договора. 7. Форс-мажорные обстоятельства. 7.1.
Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, или работоспособности смонтированных систем, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 рабочих дней. 2.7. Подсобные работы (очистка помещений от посторонних предметов, пробивание технологических отверстий, штрабление и т.п.), если не оговорено иное, производятся персоналом Заказчика. Договор именуемый в дальнейшем «Заказчик», и индивидуальный предприниматель Ванюшев Андрей Анатольевич, действующий на основании свидетельства о регистрации № 191417996, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: ______________________________________________________________________________________________________ работы согласно сметы № _____, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.2. Стоимость работ по договору составляет ____________________________ (_________________________________________ _______________________________________________________________) белорусских рублей. 2.
С этим документом часто просматривают:
Александра Невского, дом № 71, офис 1, в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Клиент» ИНН 0000000000, Юридический адрес: 183035, Мурманская обл. г. Мурманск, ул. Александра Невского, дом № 71, в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по текущему ремонту помещения, расположенного по адресу: 183035, Мурманская обл. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).
Стоимость услуги (работы) определяется соглашением Исполнителя и Заказчика. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ О ПРОИЗВОДСТВЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ И УСЛУГ — Скачать. Типовой договор подряда на вып-е монтажных работ. Все виды договоров на одной странице. -техническое обслуживание телекоммуникационных сетей; -предоставление услуг сантехника и электрика. Образец договора на оказание услуг по инвентаризации. Договор о производстве сантехнических работ и услуг скачать, приложения к договору, график производства работ распечатать. Скачать (doc). Договор на оказание охранных услуг Образец. Типовой договор на оказание услуг: цена. Образец договора комиссии на реализ-ю продукции.
Работы выполняются в помещениях Заказчика (в дальнейшем именуется «Объект работ»). Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется в Приложении 1.
Договор на выполнение сантехнических работ с материалами
Отношения сторон по договору возмездного оказания услуг регулируются главой 39 Гражданского кодекса РФ. Согласно статье 783 ГК к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 — 729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730 — 739 ГК), если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (статьи 779 — 782 ГК), а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Заказчик вправе: 3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое. 7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1. должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления. 7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.
Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
Договор на выполнение сантехнических работ
Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.
Подрядчик обязуется закончить, а Заказчик принять работы не позднее, чем через ____ рабочих дней с момента передачи денежных средств Подрядчику согласно п. 3.1. настоящего договора. 2.5. Подрядчик имеет право сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
Типовой договор подряда Договор подряда. авторские договоры. В случае нарушения оператором связи установленных в договоре сроков оказания услуг Глава 47. Договор на оказание услуг (образец договора, скачать договор). Сроки оказания юридической помощи, либо дачи юридической консультации, составления образца договора или же типового договора у нас обычно не превышают одних суток с момента регистрации вашего вопроса на нашем сайте. 68 KB. Предметом договора является выполнение Исполнителем функций по ведению бухгалтерского учета Образец договора об оказании бухгалтерских услуг. ДОГОВОР оказания услуг. На него распространяются все условия и нормативы типового договора услуг. Образец договора на оказание услуг.
Договор № на оказание сантехнических работ и услуг
Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
Известить Заказчика и Инженерную организацию о готовности Объекта к приемке, подготовить к «___»________ ____ г. (дата завершения строительства в соответствии с графиком выполнения Работ) следующие документы: акт приемки законченного строительством Объекта (форма N КС-11), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акт о разборке временных (нетитульных) сооружений (форма N КС-9).
Подрядчик несет ответственность за: — недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования; — недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; — ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования; — последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками; — нарушение конечного срока выполнения работ; — убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору. 7.2.
Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.